|
Объявление о закупке №100139531123100067
|
|
Номер
|
100139531123100067
|
|
Дата и время размещения закупки
|
24.11.2023 13:08
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
24.11.2023 15:08
|
|
Идентификационный код закупки
|
231332710224633280100100060000000244
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
ВЛАДИМИРСКАЯ ТАМОЖНЯ
|
|
ИНН организации
|
3327102246
|
|
КПП организации
|
332801001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Чернышева Екатерина Евгеньевна
|
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 600005, Владимирская обл, Владимир г, УЛИЦА АСАТКИНА, ДОМ 35
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
ChernyshevaEE@ctu.customs.gov.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(492)240-21-74
|
|
Дополнительная контактная информация
|
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
52000.00
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
В установленный срок
|
|
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке
|
7
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
30.11.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
31.12.2024
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Досрочное расторжение контракта может иметь место по Соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
|
|
Дополнительные условия
|
Срок оказания услуг связи: с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 г.
|
|
Бюджет
|
Федеральный бюджет
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
30.11.2024
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
|
Да
|
|
Форма контракта
|
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
|
Наименование файла
|
ТехЗаданиеМГМН_ВладимирИваново2024 1.docx
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
Российская Федерация, 600005, Владимирская обл, Владимир г, УЛИЦА АСАТКИНА, ДОМ 35
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
г Владимир, Московское шоссе, д 5б
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
г Владимир, мкр Юрьевец, Строительный проезд, д 8
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
Ивановская обл, г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д 16
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
г Иваново, ул Шестернина, д 5
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
Владимирская обл, г Ковров, ул Элеваторная, д 20 стр 5
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
Владимирская обл, г Кольчугино, ул Поселок Зеленоборский, д 26
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
г Владимир, ул Куйбышева, д 28г
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
г Иваново, 25-я линия, д 3
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
Владимирская обл, г Александров, ул Южный проезд, д 10
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
Владимирская обл, г Муром, ул Кленовая, д 1/2
|
|
с 01.12.2023 г. по 30.11.2024 (Ежедневно круглосуточно)
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042) и условиями Контракта. 1. В случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней): 1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
|
|
2
|
1.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается 1 000 рублей. 2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
|
|
3
|
3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем, предусмотренных Контрактом:
|
|
4
|
3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 10% (десять процентов) от цены Контракта (этапа). 3.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательства) 1 000
рублей. 4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
5
|
5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке, каждая из Сторон вправе обратиться в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика с иском о разрешении спора. 6. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Контрактом, Сторона освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий о конфиденциальности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВНУТРИЗОНОВЫХ,МЕЖДУГОРОДНИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
|
|
Страна происхождения
|
Россия
|
|
Количество
|
- (МИН.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
44306.81 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
44306.81
|
|
|
Закупка с неопределенным объемом (Цена за единицу)
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение
|
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН: 7707049388, КПП:332843002)
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 24.11.2023 13:09
|
Полная информация по тендеру закрыта